题目内容

某分部工程的网络计划如下图所示,计算工期为44d,A、D、I三项工作用一台机械顺序施工。
问题
(1)按照A→D→I顺序组织施工,则网络计划变为下图:
1)计算工期是多少天?
2)机械在现场的使用和闲置时间各是多少天?
(2)按照D→A→I顺序组织施工,则网络计划变为下图:
1)计算工期是多少天?
2)机械在现场的使用和闲置时间各是多少天?
(3)试比较上述两个方案的优缺点。
(4)监理工程师如批准按D→A→I顺序组织施工,施工中由于业主原因,B项工作拖延5d(网络计划见下图)。因此,承包商提出要求延长工期5d。
你认为延长几天合理,为什么?签发机械闲置(赔偿)时间几天合理,为什么?

查看答案
更多问题

某机场建设项目指挥部,通过招投标程序与某施工单位(总承包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元,采用固定总价合同一次性包死,合同工期400d。
施工中发生了以下事件:
事件一:发包方未与总承包方协商便发出书面通知,要求本工程必须提前60d竣工。
事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费,但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪,并导致工程全面停工2d。
事件三:发包方指令某部分工程进行变更,并及时办理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加设计变更增加费用43万元,发包方以固定总价包死为由拒绝签认。
事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程部分遭到破坏,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料,但发包方拒绝签认。
问题
(1)事件一中,发包方以通知书形式要求提前工期是否合理?说明理由。
(2)事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合理?说明理由。
(3)事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。
(4)事件四中,总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。

某民航机场跑道已使用近20年,道面结构为水泥混凝土面层,二灰土基层,压实土基(黏土)。2009年夏季,连续暴雨后跑道主降端接地带附近纵缝处出现了泥土,长约180m。对泥土是否为唧泥,技术人员意见不一。机场管理部门对此非常重视,组织了专项研究,使用化学检测法判定纵缝处泥土为唧泥,且严重。依据研究结论,施工单位制定了不停航施工的唧泥处理方案,提出使用注浆加固土基方法处理唧泥。机场管理部门依据相关规定明确了施工期间每日机场的开放条件。
问题
(1)如何用化学检测法判断纵缝泥土是唧泥?
(2)写出唧泥处理施工工序。
(3)唧泥处理期间,每日机场的开放条件是什么?说明依据。
(4)在唧泥处理过程中,应特别注意的技术问题及由此引起的不良后果是什么?

S特种养殖场(以下简称“养殖场”)养殖特种鱼苗,经济效益颇高。2012年冬季开始,“养殖场”取水河道被工业废水严重污染。经市环保局监测查明“养殖场”取水河道的污染物来自位于取水河道上游的5家印染化工企业(以下简称“5企业”),“5企业”将含有有毒有害物质的染化废水不经处理,直接排入河道,导致下游90平方公里的水域受到污染。污染区域内的河道水体,因化学需氧量严重超标而丧失了工业用水、养殖用水和生活用水的功能,并对农田灌溉构成威胁。2013年春,“养殖场”向有关部门反映情况,强烈要求“5企业”停止排污、尽快治理,但“5企业”未予理睬。2013年4月,“养殖场”的特种鱼苗开始大量死亡,至同年9月,“养殖场”因此遭受的直接经济损失达29万元。事后,环保局对“5企业”的超标排污行为各罚款5000元,同时,对“养殖场”与“5企业”之间的赔偿纠纷进行调解。 环境污染侵权的构成要件是什么?
如果“5企业”否认自己应承担赔偿责任,应当提供哪些证据?
对于水域污染造成的生态损害,可以采取何种救济方式?
如果养殖场对环保局作出的调解结果不服,决定向人民法院起诉,应当以谁为被告?为什么?
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

余某系A村村民,经批准取得合法用地手续,在A村荒地上建起了砖瓦厂。但该块地上的粘土很快被采掘枯竭,余某为继续经营砖瓦厂,便与村委会协商,希望能将本村另外8亩耕地由砖瓦厂使用,村委会同意了他的要求。随后,余某与村里签订了“土地使用协议书”,由佘某向村里缴纳种植补偿费共38000元。余某同时还与本村村民谢某和赵某达成协议,在支付一定费用后将该二人承包的基本农田8亩用于取土。数月后被村民举报,市土地管理局对余某的行为进行了查处。 余某与村委会签订的用地协议是否合法有效?请说明理由。
余某将基本农田用于取土的行为应承担何种法律责任?为什么?
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

答案查题题库