甲乙订立一口头租赁合同,租赁期限为1年,该合同属于不定期租赁合同。( )
查看答案
某城市地下工程,业主与施工单位参照FIDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8 600万元,其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5 t/min的排水设施,并安装1.5 t/min的备用排水设施,两套设施合计15 900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给予补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。 该工程施工过程中发生以下三项事件: 事件1:施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更,由此造成施工单位的机械设备窝工12天。 事件2:施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升等不利条件,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。 为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急增加购买额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5 t/min的排水设施,恢复了施工。 事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天。 就以上三项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。 事件1:由于业主修改工程设计12天,造成施工单位机械设备窝工费用索赔。 表2-4项目机械台班单价(元/台班)时间(天)金额(元)9m331012372025t履带吊车(租赁)15001218000塔吊10001212000混凝土泵(租赁)600127200合计40920 现场管理费:40 920×15%=6138元 企业管理费:(40920+6138)×8%=3 764.64元 利润:(40 920+6138+3 764.64)×5%=2 541.13元 合计:53 363.77元。 事件2:由于非季节性大暴雨天气费用索赔: 备用排水设施及额外增加排水设施费:(15 900/2×3)=23 850元 被地下涌水淹没的机械设备损失费16 000元 额外排水工作的劳务费8 650元 合计:48 500元 事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔: 延长工期40天 索赔现场管理费增加额: 现场管理费:8 600×15%=1 290万元 相当于:(1 290×10000/730)=17 671.23元/天 40天合计:(17 671.23×40)=706 849.20元 问题(1)指出事件1中施工单位的那些索赔要求不合理,为什么造价工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时,核定施工单位提供的机械台班单价属实,并核定机械台班单价中运转费用分别为:9m3空压机为93元/台班,25 t履带吊车为300元/台班,塔吊为190元/台班,混凝土泵车为140元/台班,造价工程师应核定的索赔费用应是多少(2)事件2中施工单位可获得哪几项费用的索赔核定的索赔费用应是多少(3)事件3中造价工程师是否应同意40天的工期延长为什么补偿的现场管理费如何计算,应补偿多少元
根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定.封闭式基金每年至少十二次分配收益。 ( )
A. 对
B. 错
患者女性,25岁。淋雨后打喷嚏、咳嗽、鼻塞、流涕,开始为清水样,3天后变稠,伴有咽痛,轻度畏寒、头痛。 如果患者原有症状未缓解,又出现了头痛、发热,伴有脓涕、鼻窦压痛等情况,考虑患者出现
A. 鼻窦炎
B. 中耳炎
C. 病毒性咽炎
D. 病毒性支气管炎
E. 急性肺炎
(一) 甲、乙签订了一份借款合同,甲为借款人,乙为出借人,借款数额为50万元,借款期限为2年。丙、丁为该借款合同进行保证担保,担保条款约定,丙、丁在甲不能履行债务时始承担保证责任,但未约定保证期间。甲同时以自己的房屋为乙提供抵押担保。据此,请回答以下各题。 对敏宏公司的撤销仲裁裁决的申请,正确的分析是:
A. 敏宏公司提出申请的同时应该向法院提交其所依据的证据
B. 敏宏公司的申请只要有理,就可以不受时间的限制,随时提出
C. 人民法院对敏宏公司的申请应该组成合议庭进行审查
D. 人民法院应该在受理申请后六个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定