2013年4月6日,企业法人大海公司借持其总公司的建筑企业(一级)资质等级证书,与大洋公司签订了财富大厦施工承包合同。财富大厦拟建楼层20层,总造价人民币5000万元。双方约定于2013年5月15日正式开工,总工期为两年;大海公司自带材料进场施工,大洋公司每月按进度付80%的工程款:工程预、决算的有关收费标准,按照省级企业二级标准定。合同签订后,大海公司向大洋公司交付工程质量保证金50万元,并按约定进行了基础工程施工。同年度大洋公司共付大海公司工程款180万元。2014年6月底,大海公司又将160余万元的工程款报送大洋公司要求按合同规定给付。但直到2014年7月20日,大洋公司才付给大海公司工程款5万元。其余部分则以大海公司报送的工程款与实际审核进度累计工程款不符等为由拒付,并且通知大海公司停止施工,双方为此发生纠纷。2014年8月10日,大海公司起诉到法院请求责令大洋公司返还工程质量保证金以及欠付的部分工程款及利息,并要求大洋公司赔偿其他经济损失。大洋公司称其将财富大厦工程发包给大海公司承建属实,但造成停工的原因是该公司缺乏合格的施工队伍和技术力量,无力按期完成工程建设所致。为此,请求法院判令双方签订的建筑承包合同无效,终止合同履行。经法院审理查明,大海公司虽然在工商部门进行了注册登记,领取了企业法人营业执照,但没有建筑企业的资质证书。 [问题] 若法院判决合同无效,法律效果如何
查看答案
2013年4月6日,企业法人大海公司借持其总公司的建筑企业(一级)资质等级证书,与大洋公司签订了财富大厦施工承包合同。财富大厦拟建楼层20层,总造价人民币5000万元。双方约定于2013年5月15日正式开工,总工期为两年;大海公司自带材料进场施工,大洋公司每月按进度付80%的工程款:工程预、决算的有关收费标准,按照省级企业二级标准定。合同签订后,大海公司向大洋公司交付工程质量保证金50万元,并按约定进行了基础工程施工。同年度大洋公司共付大海公司工程款180万元。2014年6月底,大海公司又将160余万元的工程款报送大洋公司要求按合同规定给付。但直到2014年7月20日,大洋公司才付给大海公司工程款5万元。其余部分则以大海公司报送的工程款与实际审核进度累计工程款不符等为由拒付,并且通知大海公司停止施工,双方为此发生纠纷。2014年8月10日,大海公司起诉到法院请求责令大洋公司返还工程质量保证金以及欠付的部分工程款及利息,并要求大洋公司赔偿其他经济损失。大洋公司称其将财富大厦工程发包给大海公司承建属实,但造成停工的原因是该公司缺乏合格的施工队伍和技术力量,无力按期完成工程建设所致。为此,请求法院判令双方签订的建筑承包合同无效,终止合同履行。经法院审理查明,大海公司虽然在工商部门进行了注册登记,领取了企业法人营业执照,但没有建筑企业的资质证书。 [问题] 大海公司的主张是否应当得到支持为什么
余某的父亲曾是解放战争时期共产党派驻国民党特务组织的重要潜伏成员,在余某出世前其父亲就被迫迁移至台湾,仅遗留下一张父亲与母亲的合影黑白照片底片给余某。余某长大后,欲前往台湾寻找父亲,为便于扩展查询线索,余某将父母唯一合影的底片交由某具有多年照相经验的老牌国有照相馆——大风照相馆冲洗并重新翻拍。然而由于照相馆工作人员穆某在操作时忙于接听男友的电话,没有按照操作规程办理,导致该底片被毁。 余某痛不欲生,向大风照相馆交涉,要求赔偿其精神损失10万元。照相馆称底片被毁是工作人员穆某个人行为所致,应要求穆某赔偿,而且照相馆在店堂内以及冲洗单上都明确注明“任何相片因冲洗失误而毁损者,最高赔偿额不超过冲洗费之两倍”,因此如果实在要赔,照相馆只能赔偿张某的冲洗及重拍费10元的两倍,即20元。余某无奈决定诉诸法院。 [问题] 照相馆是否应当承担民事责任承担何种民事责任为什么
下列有关唐三彩的说法,正确的是______。
A. 唐三彩是一种盛行于唐代的瓷器
B. “三彩”是指黄色、红色、绿色三种颜色
C. 唐三彩采用低温铅釉工艺,技艺繁杂
D. 在唐代,唐三彩常被文人骚客当作精美的室内装饰来使用
路灯下生长的树木往往易冻死,其主要原因是______。
A. 路灯光谱不利于植物正常休眠
B. 与路灯下温差大有关
C. 路灯下光照时间延长,树木不能正常休眠
D. 路灯下植物水分代谢失常